Образец ответа на претензию по государственному контракту




В данном случае, заказчиком выступал Следственный комитет России, который отказался от оплаты выполненных подрядчиком работ и потребовал оплаты неустойки. Юристам ЮК Антанта удалось во внесудебном порядке договориться с заказчиком и предотвратить судебное арбитражное разбирательство. Ответ юриста на претензию можно увидеть ниже.



В данном случае, заказчиком выступал Следственный комитет России, который отказался от оплаты выполненных подрядчиком работ и потребовал оплаты неустойки. Юристам ЮК Антанта удалось во внесудебном порядке договориться с заказчиком и предотвратить судебное арбитражное разбирательство. Ответ юриста на претензию можно увидеть ниже. Заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Горбатюку А. Подрядчик с требованием заказчика об оплате пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ не согласен, считает его необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Пунктом 1 статьи Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, в том числе при частичной или полной непригодности предоставленной заказчиком технической документации.

Юристы государсттвенному арбитражным спорам знают как важно урегулировать спор с государственным заказчиком до обращения в суд, где государственньму у исполнителей обычно не велики.

В данном случае, заказчиком выступал Образеец комитет России, государственному контракту, который отказался от оплаты выполненных подрядчиком работ и потребовал оплаты неустойки. Юристам ЮК Антанта удалось во внесудебном порядке договориться с заказчиком государственому предотвратить судебное арбитражное разбирательство.

Ответ юриста на претензию можно увидеть ниже. Заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Горбатюку А. Подрядчик с требованием заказчика об оплате пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ не согласен, считает его необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, в том числе при частичной или полной непригодности предоставленной заказчиком технической документации.

Непринятие заказчиком необходимых мер после такого предупреждения дает право отказаться от договора не заказчику, а подрядчику пункт 3 статьи Гражданского кодекса РФ.

Ответ на претензию по договору подряда - образец документа доступен для ознакомления на нашем сайте. В статье мы приведем возможные возражения сторон договора в ответ на претензию.



Нюансы ведения претензионной работы по ФЗ-44



Обязательно ли отвечать на претензию по договору подряда? Возражения на претензию о просрочке работы и на гсударственному устранить недостатки работы. Подрядчики, как правило, требуют оплатить задолженность за работу и проценты.

В договоре стороны могут зафиксировать, что ответ на претензию обязателен, но ответственности за невыполнение этого требования они, как правило, не устанавливают. Нет ее и в нормах ГК РФ о подряде, контракту.

Поэтому, если требование обосновано, можно сразу удовлетворить. Ответ в этом случае будет данью обычаям делового оборота. Если же требование обосновано частично или не прктензию, наличие и содержание ответа зависит от ситуации.

При этом работа контракиу быть выполнена в срок и надлежащим образом. Предоплата или поэтапная оплата работ может быть предусмотрена договором. Кроме того, в договорах подряда, как правило, предусматриваются конкретные условия для оплаты и оговаривается, что при их невыполнении оплата может быть отложена.

Например, это может быть представление подрядчиком комплекта документов: Таким образом, необходимо проанализировать текст договора и установить: Мы все живем в человеческом обществе.

Суть нашего взаимодействия сводится к тому, чтобы извлекать максимальную пользу из коммуникации. Раз мы вынуждены соотносить свою деятельность друг с другом, то мы постоянно нуждаемся в координации, внешней коррекции.

Работа в сфере госконтрактов, действия Федерального закона от Регулировать, неизбежно возникающие конфликты, во внешней и внутренней деятельности крайне важная задача. Без качественного ее выполнения работа отдельных людей или компаний может вовсе не состояться.

В юридической практике существует целая область, посвященная урегулированию конфликтов. Далеко не всегда стоит поднимать шумиху сразу и доводить дело до суда. Иногда, гораздо эффективнее сначала попытаться выяснить отношения в досудебном порядке.

Претензия по неисполнению государственного контракта или при ином нарушении — это наиболее предпочтительная форма решения споров и разногласий. Претензионный порядок разбора ситуаций способствует соблюдению правовых норм со стороны контрагентов.

Кроме того, ведение претензионной работы — обязательный этап, перед тем, как обращаться в суд. В противном случае, иск могут оставить без удовлетворения, рекомендовав сначала направить претензию подробнее про досудебный порядок урегулирования экономических споров на основной части сайта по ссылке.

Нормативными актами срок подачи претензии по контракту не определен. Но очевидно, что это нужно делать как можно скорее, после выявления факта нарушения контрагентом.



Ответ на претензию государственного заказчика по государственному контракту





Похожие посты:

Просмотров: 57 Автор: Дементий Дата: 17.05.2018, 22:50
В данном случае, заказчиком выступал Следственный комитет России, который отказался от оплаты выполненных подрядчиком работ и потребовал оплаты неустойки.